工程施工证明 第1篇
发包方：________
法定代表人：________
承包方：________
法定代表人：________
依照《_合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方________至______农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。
一、工程概况
工程名称：________
工程内容：________
二、工程承包范围
承包范围：施工设计全部内容。
三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：______（人民币）￥：____万元。
工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。
四、双方的权利义务：
1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。
2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。
3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的`施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。
4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。
5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。
6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。
7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。
8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。
五、违约责任：
1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按____元/天支付违约金。
2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。
4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
六、合同工期：
开工日期：_____年_____月____日；
竣工日期：_____年_____月____日；
合同工期总日历天数______天。
七、质量标准：
1、工程质量标准：合格。
2、乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
3、由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期_____年内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、争议
1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
2、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。
十一、合同的变更与解除
1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。
2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动承担违约责任，双方可协商终止合同，协商不一致时，可诉请法院解决。
十二、其他
1、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。
2、本合同正本_____份，甲、乙双方各持____份，副本____份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。
发包人：（公章）________
法定代表人：________
_____年_____月____日
承包人：（公章）________
法定代表人：________
_____年_____月____日
工程施工证明 第2篇
兹有林xx同学于xx年xx月xx日至xx月xx日，在_ xx建筑公司实习，是工程造价部成员。
实习期间，他爱岗敬业，对工程分部、分项易出现质量问题的严格执行规范化、标准化并拟定预检措施，例如：土建工程混凝土浇筑工程施工中，涉及到墙体砌筑、模板及钢筋制作安装、砼浇灌等多道工序，加强**，在监理工程师的亲临现场指导下，他不耻下问、力求上进。并对影响施工质量的因素事先请教，为保证施工质量，他及时协同监理工程师采取旁站措施并下发监理通知要求施工单位，按照设计内容、设计要求、施工验收规范，按质、按量施工，确保施工质量。
监理记录和平行检查记录是工程监理不可缺少的环节，每周的监理例会有完整而充分的监理笔记，对于施工单位上报的`资料和监理资料整理得井然有序，能够及时发放监理文件。
该学生实习期间学习能力强，工作认真，服从安排，虚心听取别人提出的工作建议，能够理论结合实践做到学以致用。同事之间和睦相处，与其一同工作的员工都对该学生的表现予以肯定和赞扬。
特此证明。
xx（实习单位盖章）
xx年xx月xx日
工程施工证明 第3篇
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
签订地点：
签订时间：________年____月____日
依照《*******合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就XX机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致，订立本合同，以供共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：XX机场迁建工程玉达线分支接处至XX新XX10线路安装工程
工程地点：阿XX地区____县境内
第二条：承包范围和内容
承包范围：新建XX民用机场迁建10线路工程技施设计(玉其吾斯塘分)施工图纸内容中，XX10供电线路玉达线分支接处至XX新XX航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照XXXX公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。
第三条承包方式
承包方式:本合同承包方式为包工包料。
第四条工期条款
1、本工程初定应在________年____月____日前工程完成。
2、乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。
3、若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后7个工作日内无明显改进，或乙方**力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。
4、因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。
第五条合同价格及结算方式
合同价款：本工程合同价款：为510000、00元(伍拾壹万元整)，(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调整。
第六条质量要求
1、乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。
2、乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。
3、若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的.或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任。
第七条工程师：
1、监理单位委派的工程师，姓名;范XX，职务：总监理工程师**，甲方委托的职权：现场全面管理。
2、甲方单位委派的工程师，姓名：姬XX;职务;工程师;职权;工程全过程的管理与协调。
3、乙方项目经理，姓名;齐X;职务;项目经理。
第八条甲方责任：
1、乙方进场时，甲方应书面就公司**、工地管理**及具体管理人员名单向乙方交底;
2、对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。
第九条乙方职责：
1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的具体管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报
2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。
3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求**施工。
4、应接受甲方的**和检查，并提供必要的协助。
5、负责施工人员安全、生产技术的培训。
6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。
7、遵守发包人对项目**管理的相关规定。
8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金(壹仟元)。
第十条安全文明约定
1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产**;
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和**工作，及时做好安全自检与整改工作;
3、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用;
5、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任;
6、由于乙方施工管理不善，造成任何
第三方的损害，由乙方承担一切责任。
第十一条工程设计变更
1、设计变更
⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延;
⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
2、其他变更
合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
第十二条保修事项：
1、本工程保修期为________年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算;
2、保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围;
3、保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后24小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。
第十一条付款方式
1、甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%、工程验收合格后，支付至合同总价的95%，留5%的质保金，质保期为________年，质保期满后向乙方支付5%的质保金。
2、支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。
第十三条附则
1、本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。
2、因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿XX人民提**讼。
3、合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。
4、甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过任何**机构进行采购、
甲方：
乙方：
________年____月____日
工程施工证明 第4篇
兹证明XX先生，身份证号码为X，系我单位工作人员，自20XX年X月至今一直在我单位工作，在我单位已工作X年。目前在我单位X部门担任X职务;近一年度该员工税后月均收入***xx年，**为X毕业，目前其在我单位担任X职业。近一年内该职工在我单位平均月收入(税后)为X元，(大写：X元整)。该职工身体状况XX(良好、差)。
本单位谨此承诺上述证明是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致贵行经济损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。
特此证明。
单位公章
20XX年X月X日
工程施工证明 第5篇
______在实习期间能够认真遵守实习生守则，工作较为负责，在实习主、副班工作中取得了较好的效果。能够认真制订活动计划，主动向指导老师请教，认真制作各类教学具投放于区域活动中，尽力做好课前准备，认真地**好们的一日活动，基本达到教学目标。实习副班工作时，能配合主班老师做好课前准备及课程活动的配合指导，做好同学们一日的工作，有较强的\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'协作能力，与同学也能建立较为融洽的师生关系，希望今后能再接再厉，继续进步！
特此证明。
实习单位
____年___月__日
工程施工证明 第6篇
Certificate of employment
Date: 时间
To: Consulate-General of 国家
This is to certify that the Mr/Ms 姓名 is 职位 in our company. He/She has been working here since 年月日.
He/She is allowed to be off work between 去的日期 and 回国日期 to have a 旅游写trip商务请写business trip to 所申请的国家，total 天数days .
We guarantee that he/she will abide by the laws in your country and regulations and return to China on time.
All of the traveling expenses will be paid by 旅游签证一般为自付费用himself/herself商务签证通常为公司付款请写 my company. We agree and will keep his/her position after he/she comes back to China.
Name Passport No. Position Monthly Salary
姓名（拼音） 出生日期 护照号 职位 RMB 月收入
Your kind approval of this application will be highly appreciated.
Your sincerely
Manager Position: 英文职称需打印
Manager Signature: Xing Ming（姓名拼音需打印不可手写）
中文签名负责人手写签名
公司盖章
Company:公司英文名称
Tel：（区号）公司电话
Fax：（区号）公司传真
Address：公司英文地址
工程施工证明 第7篇
经过实地入户走访，查验相关材料，兹证明__________(身份证号_________________________________)系我社区(常住/暂住)居民，从______年_______月_______日至此时，居住在______________小区______________单元______________室,共同居住人员______人。
______社区居民委员会
_______年_______月_______日
——简单施工合同模板 (菁华2篇)
工程施工证明 第8篇
兹有________先生/女士，证件名称________、号码________，系我单位________（合同制/临时/返聘）职工，在我单位工作________年，合同期20________年________月，任________职务，其他税后月均收入（大写）________________（含工资、补贴、奖金和分红）。特此证明。
本单位声明：
此份职业及收入证明复印无效。
人事（劳资）部门公章：
_______年_______月_______日
工程施工证明 第9篇
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，由乙方承包甲方厂内道路铺设工程，依据《_合同法》以及相关法律、法规，为了明确双方的权利义务，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程地点：
二、承包范围：厂内道路工程，包工，包机器设备，保质量，包安全，负责保修。
三、材料供给：甲方提供沙子、水泥，其他材料由乙方提供。
四、工程内容：乙方负责厂区道路及地面硬化。
五、道路要求及质量：车间道路水泥厚度150厘米，其它道路200厘米;质量必须符合国家规定的道路质量标准。
六、工程期限： 年 月 日至 年 月 日，保修期 年。
七、合同价款：采用工程单价承包方式，承包单价为 元/㎡，按实际施工最后结算。
八、施工方法：备料--拌合--填平--压实--摊铺--整型--养生。
九、结算方式：在工程竣工验收合格后，拨款至总价款的 %，剩余工程款作为质保金，在竣工后 年以后付清。
十、双方责任承担：
甲方提供厂内水电，乙方负责工程的施工及质量，如果保修期内出现任何质量，乙方应无偿及时修复。
乙方对现场的安全及施工人员的安全负责，在施工过程中造成他人损害及施工人员受伤的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。
乙方不得以任何理由停工、怠工，一经甲方发现，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。
十一、违约责任：
1、因承包人原因，未按本合同约定的时间竣工，每延误一天，全部损失。
2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。
3、承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，
十二、争议解决方式：发生争议后双方应协商解决，协商不成的，任何乙方均可向迁安市人民法院起诉。
十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。
十四、本合同系双方真实意思表示，不存在欺诈胁迫，双方认真履行。
十五、本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工证明 第10篇
兹证明XX师范大学___________学院 ___________专业___________同学（身份证号： ）于___________年___________月___________ 日至 ___________年___________月___________日在___________（单位）进行教育实习，教育实习成绩合格，特此证明。
XXXX学院
兹有______ 学校______ 学院 ______专业______ 同学于 ______年______ 月 ______日至 ______年 ______月 ______日在 实习。该同学的实习职位是 。该实习生在实习期间，表现出强烈的敬业精神，深厚的专业素养和良好的师德。实习态度极其认真，工作积极、细心、踏实，能虚心接受指导，较好地掌握运用管理方法与技巧。被师生一致认为是一位非常优秀的实***。 特此证明。
证明人： _________(实习单位盖章)
_________年____月____日
兹有_______________学校/学院_______________专业_________同学于_____年_____月_____日至_____年_____月_____ 于我校进行实习，该同学的实习职位是_____________。
该同学实习期间工作认真，在工作中遇到不懂的地方,能够虚心向富有经验的前辈请教，善于思考，能够举一反三。对于别人提出的工作建议，可以虚心听取。在时间紧迫的情况下，加时加班完成任务。能够将在学校所学的知识灵活应用到具体的工作中去，保质保量完成教学任务。
情况属实，特此证明!
证明人： _________(实习单位盖章)
_________年____月____日
工程施工证明 第11篇
兹证明XX女士出生于XX，身份证号码为XX ，护照号XX。XX 女士为某某公司在职人员，职位是总经理，薪酬为年薪30万*** ，公司在职证明。
XX女士赴英国出差的时间段为：20XX年5月10日至20XX年5月31日。 将会遵守当地国的法律和法规，并公司担保申请人按期回国。所有的出差费用（包括医疗保险、餐饮、住宿、机票等）将由我公司承担。
特此证明！
公司地址：
邮政编码：
工程施工证明 第12篇
学院**、教务处：
兹有经管系_________班___________同学由于_______________ ______________________原因，无法参加_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，为期______天的校外集中实训，现向学院请假，并承诺于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，到________________________实习单位补上相应实习，以及认真填写《学生实习手册》。
特此证明。
证明单位：经济管理系 请假人签名：____________ 辅导员签名：____________ 实***人签名：____________
________年 ________月 ________ 日
工程施工证明 第13篇
正文要在称呼写完后另起一行，空两格书写。要针对对方所要求的要点写，要你证明什么问题就证明什么间题，其他无关的不写。如证明的是某人的历史问题，则应写清人名、何时、何地及所经历的事情;若要证明某一事件，则要写清参与者的姓名、身份，及其在此事件的地位、作用和事件本身的前因后果。也就是要写清人物、事件的本来面目。正文写完后，要另起一行，顶格写上“特此证明”四个字。也可直接在正文结尾处写出。
四、落款
落款即署名和写明成文日期。要在正文的右下方写上证明单位或个人的姓名称呼，成文日期写在署名下另起一行，然后由证明单位或证明人加盖公章或签名、盖私章，否则证明信将是无效的。
工程施工证明 第14篇
兹有_________学校_____专业____________同学于___年___月___日至___年___月___日在________单位实习，期间担任 ____ 工作，情况属实，特此证明。
实习鉴定：
一、能够服从公司的安排，认真做好交给的工作，把学到的书 本知识运用到实际工作中来;
二、能够虚心向公司的老同志学习，不懂就问，学一行爱一行; 三工作中能够任劳任怨，不计较个人得失，较好地完成了实习 任务，受到了所在部门的好评;
四、能够自觉遵守公司的规章**和劳动纪律，诚实守信，显 示了当代大学生的良好品德。
情况属实，特此证明
单位公章：_______
20xx年 月 日
工程施工证明 第15篇
______同学在我院实习期间严格遵守设计院各项规章制图，实习任务饱满，工作积极主动，努力刻苦钻研业务，虚心请教，学习认真，待人诚恳，能够做到服从指挥，团结同事，不怕苦，不怕累，并能够灵活运用自己的专业知识解决工作中遇到的实际困难。在实习期间得到领导和同事们的一致好评，望今后在学习工作中更加努力，争取更大成绩。
特此证明
实习单位盖章
______年_____月_____日
工程施工证明 第16篇
兹有_________学校土木工程专业专业_________同学于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日在_________实习该同学的实习职位是_________该学生实习期间工作认真，在工作中遇到不懂的地方，能够虚心向富有经验的前辈请教，善于思考，并能够举一反三。对于别人提出的工作建议，可以虚心听取。在时间紧迫的情况下，加班加点完成任务。能够将在学校所学的知识灵活应用到具体的\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'工作中去，保质保量完成工作任务。同时，该学生严格遵守我公司的各项规章**。实习时间，服从实习安排，完成实习任务。尊敬实习单位人员。并能与公司同事和睦相处，与其一同工作的员工都对该学生的表现予以肯定。
特此证明
（实习单位公章）
xxxx年xx月xx日
工程施工证明 第17篇
________同学系____________大学科技外语专业的学生，其于________________年1月3日～________________年2月19日在我我们酒店实习，期间担任我们酒店总经理行政助理一职，负责协助总经理解决我们酒店日常经营管理当中的一些具体事务。下面就________同学在我我们酒店实习的\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'有关情况说明如下：
为便于准确评价________同学在我我们酒店实习期间的工作表现和业绩，现就我我们酒店的基本情况做一简要介绍。我我们酒店的全称为“________________大我们酒店”，住所地为____________市________区____________路________号，________________年12月被国家旅游局评定为二星级旅游涉外饭店，主要经营客房、中餐和总会。我们酒店共设有客房53间，大小餐厅及宴会厅18个。20________年～20________年被***旅游局评为“全区最佳星级饭店”和“旅游诚信企业”。在当地享有比较高的社会声誉和商业信誉。
________________年12月，我们酒店接到了________同学的实习申请书，其在申请书中称对我们酒店行业有着浓厚的兴趣，希望能在寒假期间到我们酒店实践和学习，诚恳要求我们酒店为其提供一次锻炼的机会。经面试考察，我们酒店认为________同学热爱我们酒店行业，而且具有较高的英语口语水平和计算机操作技能，逻辑思维和语言表达能力较强，有一定的管理意识，善于沟通，比较符合我们酒店的岗位入职要求。于是我们酒店接受了他的实习申请，安排他担任总经理行政助理。________同学在工作中表现出很强的团结、合作能力，能主动、快捷、有效的与我们酒店各部门做好沟通，协调好互相之间的工作关系，搞好配合，主动圆满的完成工作任务，使我们酒店的管理方针和工作部署落到实处。他还能从我们酒店的全局出发，注重收集、掌握各部门的工作动态，并通过分析向管理层提出合理化建议，积极发挥行政助理的决策参谋作用。他积极向同事们学习，进步很快，到离店时已基本熟悉和掌握了相关的岗位业务和管理知识，同事和上级对他的表现都很满意。总之，从________同学的工作表现可以看出，他是一个勤于学习，善于思考，充满活力，努力创新的年轻人。________大我们酒店为曾经有这样的实习生而感到自豪。
特此证明！
_________（单位盖章）
_____年____月____日
工程施工证明 第18篇
兹有_________学校土木工程专业专业_________同学于_________年_________月_________ 日至_________年_________月_________日在我单位进行实习。
实习期间，我单位指导其进行了相关业务知识学习和实际操作训练。_____同学已经具备相关的专业技能和业务知识。
特此证明
（实习单位公章）
xxxx年xx月xx日
工程施工证明 第19篇
兹证明XX先生，身份证号码为X，系我单位工作人员，自20XX年X月至今一直在我单位工作，在我单位已工作XX年。目前在我单位XX部门担任XX职务;近一年度该员工税后月均收入人民币 xx年，学历为XX毕业，目前其在我单位担任XX职业。近一年内该职工在我单位平均月收入(税后)为XX元，(大写：XX元整)。该职工身体状况XX(良好、差)。
本单位谨此承诺上述证明是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致贵行经济损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。
特此证明。
单位公章
20xx年xx月xx日
工程施工证明 第20篇
施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。材料计划可根据其内容和作用分为：材料需要计划即供应计划、采购计划和节约计划。
工程项目开工前或开工后15天内必须拿出整个项目的材料用量计划，并根据施工生产计划编制季度、月度材料计划。季度材料计划使项目材料计划具体化，是根据施工计划编制的，可对项目材料计划进行调整，它是用来核算项目季度各类材料的申请量，落实各种材料的订货、采购和组织运输。月度材料计划是以单项工程为对象，结合施工作业计划的要求而进行的施工前供料备料计划。它是直接供料、控制用料的依据，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。
工程施工证明 第21篇
建筑设计总说明
一、设计依据
1．经甲方确认的设计文件。
2.当地城市建设、规划管理部门对方案设计的审批意见。
3.经批准的建筑方案设计文件，建设单位的意见。
4.现行的国家有关建筑设计规划、规程和规定。
《中小学校建筑设计规划》(GBJ99-86)
《民用建筑设计通则》（JGJ 37-87）
《建筑楼梯模数协调标准》（GBJ 101-87）
《建筑设计防火规范》（GBJ 121-88）
《房屋建筑**制图标准）（GBJ—86）
《屋面工程技术规划》(GB50345-2011)
《办公建筑设计规划》(JGJ67-89)
《建筑***配置设计规划》(GBJ140-90)
二、项目概况
1.本工程为×××工程，建设地点位于××××××，建筑单位为××××××××。
2.本工程用地面积×××m ，地上有×层。
3.建筑有×层，建筑高度为××m。
4.建筑结构形式为框架结构，合理使用年限为50年，抗震设防烈度为7度。
5.建筑耐火等级为二级。
三、设计标高
1.本工程±相当于绝对标高
2.各层标注标高为建筑完成面标高，屋面标高为结构地面标高。
3．本工程标高以“m”为单位，总平面尺寸以“m”为单位，其他尺寸以“mm”为单位。 2
四、墙体工程
1．墙体的基础部分详见结构施工图。
2．非承重的外围护墙构造为400mm厚陶粒混凝土，砂浆强度为M5;与柱子拉结见结构施工图。
3．建筑物的内隔墙为MU5陶粒混凝土砌块，用M5砂浆砌筑，厚度为200mm.
4．建筑物的电梯井墙为100mm厚钢筋混凝土***。
5．墙身防潮层：由于底层框架为混凝土梁，故水平防潮层不做，以±以下苯板外侧做20mm厚防水砂浆垂直防潮层。
6．有配电箱、消火栓、水平通风管等隔墙上留洞详见各相关设备专业图纸，待管道设备安装完毕后，用C20混凝土填实。
五、屋面工程
1．本工程的屋面防水等级为二级，防水层合理使用年限为15年。
2．屋面做法为不上人屋面，露台、雨篷等见“各层平面图”及有关详图。不上人屋面构造：
保护层：保护涂料(由卷材生产厂配套提供或提出材料要求)；
防水层﹕双面高分子复合防水卷材(300g/m2),两道成活；
粘结层：水泥与2%专用胶粉； 找平层：20mm厚1:3水泥砂浆；
找坡层：1:6炉渣混凝土（最薄处30mm）,坡度见屋面排水图； 保湿层：100mm厚苯板（密度20kg/m3）；
隔气层：双面高分子复合防水卷材（300g/m3）； 找平层：20mm厚1:3水平砂浆找平层； 结构层：钢筋混凝土屋面板。
3．屋面排水**见屋面排水平面图，屋面排水均采用外排水，外排雨水斗、雨水管采用PVC材质，雨水管得公称直径为DN120。
4．落水管落到屋面上时，均在落到屋面处做60mm厚600mm x 600mm细石混凝滴水板，落水管D120,底距排水坡200mm，地面设接水槽（细石混凝土）。 5．隔气层的设置：本工程的屋面均设置隔气层，其构造见说明德屋面构造层次。隔气层与女儿墙泛水处卷边高度超过保温层。
六、门窗工程
1．建筑外门窗抗风压性能分级为4级，气密性能分级为四级，水密性能分级为五级，保温性能分级为八级，隔声性能分级为三级。
2．门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行（2003）2116号及地方主管部门的有关规定。
3．门窗立面均表示门洞尺寸，门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整。
4．门窗立樘：外门窗立樘详见墙身节点图，内门窗立樘除图中另注明外，立樘位置为居中设置，管道竖井门设门槛高200mm。
5．门窗选料、颜色、玻璃见“门窗表”附注，门窗五金件要求为上等成品。
6．公共走廊上疏散用的平开防水门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号**关闭和反馈装置。
七、油漆涂料工程
1．室内装修所采用的.油漆涂料见“室内装修做法表”。
2．内木门窗油漆选用木本色聚氨酯清漆，做法如下：
（1）磨光打蜡；
（2）聚氨酯清漆二度；
（3）刷油色；
（4）刷清漆底油一度；
（5）满刮腻子二道。
（详见LJ2001第73页）
3．室内楼梯栏杆选用木扶手金属栏杆，做法及样式详见LJ2004第12页；平台、护窗钢栏杆选用不锈钢栏杆，做法及样式详见LJ2004第66页。
4．室内外露明金属件（不锈钢除外）的油漆为刷防锈漆两道后再做同室内外部位相同颜色的磁漆，做法详见LJ2001第75页。
5．各种油漆涂料均由施工单位提供样板，经建设单位确认后封样，并据此验收。
八、室外工程
1．外挑檐、雨篷、室外台阶、坡道、散水等工程做法详见墙身详图。 2．室外道路地面构造如下：
C20现浇钢筋混凝土板150mm厚按间距6000mmX6000mm留缝，缝宽10~15mm，用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝；
200mm厚三灰碎石（水泥：石灰：粉煤灰：碎石）； 200mm厚二灰土（石灰：粉煤灰：+10:20:70）; 200mm厚10%窑灰土，碾压密实； 原土回填。
九、其他施工中注意事项
1．图中所选用标准图中有对结构工种的预埋件、预留洞，如楼梯、平台钢栏杆、门窗、建筑配件等，本图所标注的各种留洞与预埋件应与各种密切配合后，确认无误方可施工。
2．两种材料的墙体交接处，应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网，或在施工中加贴玻璃丝网格布，防止裂缝。
3．预埋木砖及贴邻墙体的木质面均做防腐处理，露明铁件均做防锈处理。
4．门窗过梁见结构施工图。
5．楼板留洞待设备管线安装完毕后，用C20细石混凝土封堵密实；管道竖井层层进行封堵。
6．施工中应严格执行国家各项施工质量验收规范。
7．本施工图待报批审批修改后方可施工。
工程施工证明 第22篇
兹证明XX先生，身份证号码为X，系我单位工作人员，自20XX年X月至今一直在我单位工作，在我单位已工作X年。目前在我单位X部门担任X职务;近一年度该员工税后月均收入人民币xx年，学历为X毕业，目前其在我单位担任X职业。近一年内该职工在我单位平均月收入(税后)为X元，(大写：X元整)。该职工身体状况XX(良好、差)。
本单位谨此承诺上述证明是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致贵行经济损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。
特此证明。
单位公章
20XX年X月X日
工程施工证明 第23篇
施工项目材料计划是对施工项目所需材料的预测、部署和安排，是指导与组织施工项目材料的订货、采购、加工、储备和供应的依据，是降低成本、加速资金周转、节约资金的一个重要因素。材料计划可根据其资料和作用分为：材料需要计划即供应计划、采购计划和节约计划。
工程项目开工前或开工后15天内务必拿出整个项目的材料用量计划，并根据施工生产计划编制季度、月度材料计划。季度材料计划使项目材料计划具体化，是根据施工计划编制的，可对项目材料计划进行调整，它是用来核算项目季度各类材料的申请量，落实各种材料的订货、采购和组织运输。月度材料计划是以单项工程为对象，结合施工作业计划的要求而进行的施工前供料备料计划。它是直接供料、控制用料的依据，是项目材料计划中的重要环节，所以要求全面、及时、准确。
工程施工证明 第24篇
周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转，延长寿命，防止损坏。周转材料应由队或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养，包干到人，堆放整齐，对于手持小型周转材料列户到人，以损换新。对丢失或保护不善给予照价赔偿。在工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务。对专业和非专业不懂的问题，虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，为公司做出更大的贡献。当然也有很多地方自己马虎出错，这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝同类错误的发生。
XX年是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力在新的一年中将工作做到最好，为公司的发展尽一份力，让自己成为一名优秀的员工。
就业证明函就业证明
兹证明有-----------，身份证号码：________________________, 在_______年_______月开始在我司担任 ________ 一职。
特此证明
____________公司人力资源部
日期(加盖公章/人力资源章)
家教证明函证明
兹证明有------------，身份证号：-----------，在--------年---------月到-------------年----------月----------（家教地点）-----------开展家教活动。
特此证明
家长签字或者家教中心公章
以上格式仅供各位班长参考，具体替他类型的格式可以百度“证明函格式”进行参考
印章移交证明
兹有XXXX移交XXXXXXXXXXX公司法人章一枚给XXXXXX。
特此证明
印章图样：
移交人：
接收人：
移交日期：
监交人：
印章移交证明兹有XXXX移交XXXXXXXXXXX公司法人章一枚给XXXXXX。特此证明印章图样：移交人：接收人：移交日期：监交人：......
证明我司开发建设的xxxx项目消防工程由XXXXXX公司所承接施工，目前已全面竣工，并经过当地消防主管部门验收。现将XXXX项目消防工程的维护、维保工作交由XXXXXX物业管理有限公司......
资料移交证明今有xxxx住宅楼工程竣工监理文件一册（附资料目录）移交给xxxx城建档案馆，以此作为交接凭证。移交单位：移交人签字：接收人签字：移交日期：年月日......
尚品·清河工程监理资料移交证明尚品·清河工程自2009年底开工以来，历经三年时间，近期已全部完成，并通过了建设主管部门验收。根据监理合同要求，监理单位应向建设单位提交三份监......
证明经双方查实，现确定同志与我公司/批发部无未结清的经济账目与货物。特此证明！经销商签字盖章： 日期： 员工签字：......
兹有xxx同学于x年x月x日至x月x日，在xxx实习，是xx部成员。
实习期间，他爱岗敬业，对工程分部、分项易出现质量问题的严格执行规范化、标准化并拟定预检措施，例如：土建工程混凝土浇筑工程施工中，涉及到墙体砌筑、模板及钢筋制作安装、砼浇灌等多道工序，加强监控，在监理工程师的亲临现场指导下，他不耻下问、力求上进。并对影响施工质量的因素事先请教，为保证施工质量，他及时协同监理工程师采取旁站措施并下发监理通知要求施工单位，按照设计内容、设计要求、施工验收规范，按质、按量施工，确保施工质量。
监理记录和平行检查记录是工程监理不可缺少的环节，每周的监理例会有完整而充分的监理笔记，对于施工单位上报的资料和监理资料整理得井然有序，能够及时发放监理文件。
该学生实习期间学习能力强，工作认真，服从安排，虚心听取别人提出的工作建议，能够理论结合实践做到学以致用。同事之间和睦相处，与其一同工作的员工都对该学生的表现予以肯定和赞扬。特此证明。
xxx
20xx年x月x日
工程施工证明 第25篇
出国留学工作证明应注意的几个问题 从雇主那里提供工作证明书要注意的有下面几点：
1、工作证明书要打印在公司信纸上面。
2、信纸上应该有公司的详细地址及电话号码。
3、证明信应该有人签名，也应该有公司盖章。
4、内容需要清楚讲明担保人(自己、或者父母亲)的职位，在什么时候开始工作，每年的总收入有多少，是否包括年薪、房屋津贴、年终奖金及公司分红等等。
5、信里面最好能够提供如果需要询问的话，要找谁与其电话号码。 因为没有把上列的资料提供，**官在电话查询时碰到困难引起很多不便及误会。因为这样本来要通过的.申请也被拒签了。
工程施工证明 第26篇
兹证明我单位 (姓名)先生/女士，(于 年 月日出生，身份证号码： )自 年 月至今在我单位工作，任职为 (职务)，月收入约为 元。
该人员与 (妻子/丈夫)为夫妻关系，此次预计于 年 月 日至 月 日前往韩国旅游。
特此证明!
单位电话： (任何一个城市都请注明区号) 本人手机号码：
负责人签名： 公司职务：
公司名(加盖公司章)
年 月 日
工程施工证明 第27篇
中专毕业证遗失补办学历证明书流程：
1、学生本人到教务处核实毕业证领取情况。
2、到院办公室档案室查询录取情况表和毕业生注册表，并复印一份。
3、根据院办查实的毕业生编号到市一级的报纸进行登报遗失启事，并登报报纸给教务处学籍管理老师核实。
4、交纳2张1寸黑白照片和身份证复印件(同时需要身份证正反两面电子稿)。
5、补办遗失申请书：内容为本人基本情况及毕业证遗失说明。
6、以上材料教务处先审查，然后报教育厅审批发放。
工程施工证明 第28篇
甲方：
乙方：
为明确甲乙双方在施工过程中的**、义务和责任，遵循平等自愿、诚实守信的原则，双方就本工程墙地砖粘贴事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名程：贾x拆迁安置小区三期12楼
2、工程地点：金水东xx交17辅道东5米
3、工程内容及要求：根据设计图纸、国家规范、相关图集进行施工，内容为所有厨房、卫生间的墙地砖。
二、承包方式：
乙方包工包质量，包安全文明施工，包工期，包验收等承包方式(工期必须无条件满足甲方的总体施工进度计划)。
三、结算价款：
按双方协议定价墙砖 元㎡，地砖 元㎡，按实际面积计算。施工完成五层后支付生活费5元;工程部、监理部、华悦项目部验收合格后结款至65%，五大责任主体验收合格后支付至85%;交房后付至95%，剩余5%待保修期满后全部结清。(随大合同)。
四、合同工期：
合同工期总日历天数3天，以甲方通知乙方协商确定的进场时间开始起算。
五、质量标准：
1、墙砖：墙砖铺贴必须牢固，无歪斜、空鼓、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。基本项目如下：
a、表面：平整、洁净，勾缝密实。
b、接缝：填嵌密实、平直，宽窄一致，阴角处的砖压向正确，非整砖的使用部位适宜，阳角切45a;de斜角拼缝严密。
、套割;用整砖套割吻合，边缘整齐;墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。
d、质量标准的允许偏差如下表要求：
2、地砖：面层和基层的结合必须牢固、无空鼓。表面洁净、图案清晰、色泽一致、擦缝均匀、周边通顺，板块无裂纹、掉角和缺棱等缺陷。地面泛水坡度符合设计和规范要求，无倒坡现象。地漏处整砖套割吻合、严密、边缘整齐。质量标准的允许偏差如下表要求：
注意：施工之前需采取卫生间防水层的保护措施，完成后做
二次闭水试验，防止施工过程中造成破坏，并检验施工效果。
六、双方责任及义务：
甲方责任及义务：
1、为乙方在施工区提供工器具、加工场地。
2、为乙方提供工作面。
3、合理安排施工顺序，如有设计变更事宜，应及时通知乙方。
4、甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行**检查，发现问题，要求乙方限时整改。
乙方责任及义务：
1、乙方必须按照施工方案、技术交底进行施工，墙砖砂浆配比严格**为1：
1，地砖找平层为1：4。水泥用量超出预算用量1%以上部分，由乙方承担费用。
2、根据甲方工期要求，配合其他单位施工，确保施工总进度。
3、乙方应做好现场文明施工，工完场清。同时施工中也应做好其他成品保护工作，如对公共部位的乳胶漆、地砖、电梯、门窗等已完工程造成破坏的，乙方负责全部维修工作及费用。
4、乙方必须做好安全防护措施及质量管理工作，现场安排专人负责安全、质量工作，如涉及安全事故，概由乙方承担;如果施工过程中由于质量问题被上级部门罚款，由乙方承担。
5、乙方施工人员的临时食宿由乙方自行解决，施工过程中注意材料节约，如由于随意浪费而被上级部门罚款，由乙方负责。
6、乙方应保管好自己进场材料、工具及机械设备，若有丢失由乙方自行负责。
7、进入现场正确配xx安全保护用品，否则承担甲方及监理方的安全文明施工罚款。教育所有施工作业人员要讲究卫生，楼内发现大便的，每次罚款3元，由各班组分摊。
七、保修责任：
保修期间，发生工程质量问题的，乙方应在收到甲方通知后48小时内前来无偿维修合格，因其他人为损坏或土建工程技术因素(非乙方责任)造成的质量问题，乙方应按本条前述进行维修，甲方根据实际行当向乙方支付维修费，保修期满后，若发生质量问题，乙方应及时派人修复合格，不得拒绝或延迟，否则甲方有权追讨乙方的维修费用。
八、其他未尽事宜或合同有不完整部分，可由双方协议补充，补充后与合同同时有效。
九、违约责任：
1、若质量低于样板间标准的，视为不合格，价款每平方扣2元;
2、有其他违约事项的，由责任方承担约违金5元及其他工期损失。
十、保修期：________年，自交付使用时起算。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________ 法定**人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工证明 第29篇
学历证明书
编号：
姓名 ，性别 ， 年 月 日出生，身份证号码： ，系 省 市/县人，于 年 月至 年 月在本校就读(普通高中/职高 /成高/ ) (专业)毕业。
现因遗失毕业证书，本人要求证明其学历。经核实，特发此件，以资证明。
学校(盖章)：
现任校长(签章)： 年 月 日
注 意 事 项
1.广州、中山等市《学历证明书》应按相应市教育行政主管部门规定的统一式样出具;没有统一规定的地市，可参照此式样。
学历证明格式如下：证 明我校 系专业 学生 ， 准备报名参加2-xx年(某某)考试。该同学系XX年应届本科(或大专)毕业生，已具备大专以上学历，符合报考条件。特此证明。
法院调取证据申请书
请求事项：
请求东莞市第三人民法院调取本案原告于2011年7月15时12分因为被告侵害原告相邻权一 事向110报警受理内容。
事实与理由：
二被告于2011年7月6日开始施工当天，就因为野蛮施工，导致原告所居住的房子主、次卧楼板出现多处1-4米不等的裂缝,原告及小区物业多次要求二被告停止施工,但二被告一直坚持施工,于2011年7月15日下午即将施工完毕,原告只得打110报警。因110报警受理内容原告无法取得,所以特此申请人民法院调取。
备注:
原告报警回执号为:07151524,110受理单位为:东莞市公安局塘厦分局石鼓派出所,电话,地址:东莞市塘厦镇石鼓社区。
东莞市第三人民法院
证人出庭作证申请书
东莞市第三人民法院：
贵院受理王福生、王赵健与王学工相邻关系纠纷一案，为查明案件事实，根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第五十四条第一款之规定，申请东莞骏景高尔夫花园物业管理中心作为证人出庭作证，请予准许。
证人:广东康景物业服务有限公司东莞分公司
地址:塘厦镇平山骏景高尔夫花园内
电话:
东莞市第三人民法院
工程施工证明 第30篇
新开工项目证明材料要求
1.证明材料中的照片要调整成合适大小，带文字的相片要能够看清文件上的字。
2.施工合同的证明材料，必须是标准的《建设工程施工合同》，要求提供其封面、协议书部分，和“附件三“房屋建筑工程质量保证书这三部分的每一页内容照片，合同上签订的日期必须是在2014年。（合同里的通用条款部分不用拍照）
3．上报内容中的四份材料顺序必须按照
一、项目主要建设内容。
二、施工合同。
三、项目立项审批、核准或备案文件。
四、项目现场照片。（1-2张）
下面是一份标准的新开工项目证明材料，望借鉴。
一、项目简介
新入库建设项目主要内容
二、施工合同
工程施工证明 第31篇
发包方：
法定代表人：
承包方：
法定代表人：
依照《_合同法》及其它有关法律、行政法规，甲方________至______农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程内容：
二、工程承包范围
承包范围：施工设计全部内容。
三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：______（人民币）￥：____万元。
工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。
四、双方的权利义务：
1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。
2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。
3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。
4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。
5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。
6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。
7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。
8、施工所需缴纳的各种税费由乙方承担。
五、违约责任：
1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按____元/天支付违约金。
2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。
4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。
六、合同工期：
开工日期：_____年_____月____日；
竣工日期：_____年_____月____日；
合同工期总日历天数______天。
七、质量标准：
1、工程质量标准：合格。
2、乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。
3、由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期_____年内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、争议
1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。
2、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。
十一、合同的变更与解除
1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。
2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动承担违约责任，双方可协商终止合同，协商不一致时，可诉请法院解决。
十二、其他
1、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。
2、本合同正本_____份，甲、乙双方各持____份，副本____份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。
发包人：（公章）
法定代表人：
_____年_____月____日
承包人：（公章）
法定代表人：
_____年_____月____日
工程施工证明 第32篇
兹有_________学校土木工程专业专业_________同学于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日在_________实习该同学的实习职位是_________该学生实习期间工作认真，在工作中遇到不懂的地方，能够虚心向富有经验的前辈请教，善于思考，并能够举一反三。对于别人提出的工作建议，可以虚心听取。在时间紧迫的情况下，加班加点完成任务。能够将在学校所学的知识灵活应用到具体的'工作中去，保质保量完成工作任务。同时，该学生严格遵守我公司的各项规章制度。实习时间，服从实习安排，完成实习任务。尊敬实习单位人员。并能与公司同事和睦相处，与其一同工作的员工都对该学生的表现予以肯定。
特此证明
（实习单位公章）
xxxx年xx月xx日
工程施工证明 第33篇
致德国*签证处
兹证明我公司XXX先生(您的职务和姓名，括号中填护照号)(护照号码：)，将于200*年*月**日前往德国进行商务考察，并将于200*年*月**日返回*。XX先生已在我公司工作超过N年，月收入N元。此次商务费用将由XX(公司、或邀请方、或您本人)承担。我公司保证XXX(您的姓名)先生在德期间会遵守当地法律，并将按时回国继续工作。
单位：盖章
(负责人签字) 2006年12月21日
传真：+86-10-XXX
地址：XXX
工程施工证明 第34篇
甲方：______
乙方：______
根据《*******民法典》的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一致，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守 ：
第一条 ：委托事项及具体要求
1、委托事项 ：甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求 ：为甲方争取较好的合同环境。
第二条 ：居间服务期限
从工程项目跟踪至合同签订。
第三条 ：报酬及支付方式
1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的%(税后)报酬。
2、支付方式 ：建设单位第二次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。
第四条 ：______乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
第五条 ：合同争议人解决方式
本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民**提**讼。
第六条 ：其它约定事项
1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议;
2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条 ：合同的生效与中止
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;
2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。
甲方(盖章)：_____乙方(盖章)：______
____年____ 月 ____日 ____年____ 月 ____日
——电力施工合同模板 (菁华4篇)
工程施工证明 第35篇
兹有长安大学会计专业黄**同学于xx-xx年7月24日至20xx年8月25日在_____公司实习 .
该同学的实习职位是会计
该学生实习期间工作认真,在工作中遇到不懂的地方,能够虚心向富有经验的前辈请教,善于思考,能够举一反三.对于别人提出的工作建议,可以虚心听取.在时间紧迫的情况下,加时加班完成任务.能够将在学校所学的知识灵活应用到具体的工作中去,保质保量完成工作任务.
同时,该学生严格遵守我公司的各项规章**.实习时间,服从实习安排,完成实习任务.尊敬实习单位人员.并能与公司同事和睦相处,与其一同工作的员工都对该学生的表现予以肯定.
特此证明.
_________(实习单位盖章)
——在职证明模板 (菁华8篇)
工程施工证明 第36篇
建筑设计总说明
一、设计依据
1．经甲方确认的设计文件。
2.当地城市建设、规划管理部门对方案设计的审批意见。
3.经批准的建筑方案设计文件，建设单位的意见。
4.现行的国家有关建筑设计规划、规程和规定。
《中小学校建筑设计规划》(GBJ99-86)
《民用建筑设计通则》（JGJ 37-87）
《建筑楼梯模数协调标准》（GBJ 101-87）
《建筑设计防火规范》（GBJ 121-88）
《房屋建筑统一制图标准）（GBJ—86）
《屋面工程技术规划》(GB50345-2011)
《办公建筑设计规划》(JGJ67-89)
《建筑灭火器配置设计规划》(GBJ140-90)
二、项目概况
1.本工程为×××工程，建设地点位于××××××，建筑单位为××××××××。
2.本工程用地面积×××m ，地上有×层。
3.建筑有×层，建筑高度为××m。
4.建筑结构形式为框架结构，合理使用年限为50年，抗震设防烈度为7度。
5.建筑耐火等级为二级。
三、设计标高
1.本工程±相当于绝对标高
2.各层标注标高为建筑完成面标高，屋面标高为结构地面标高。
3．本工程标高以“m”为单位，总平面尺寸以“m”为单位，其他尺寸以“mm”为单位。 2
四、墙体工程
1．墙体的基础部分详见结构施工图。
2．非承重的外围护墙构造为400mm厚陶粒混凝土，砂浆强度为M5;与柱子拉结见结构施工图。
3．建筑物的内隔墙为MU5陶粒混凝土砌块，用M5砂浆砌筑，厚度为200mm.
4．建筑物的电梯井墙为100mm厚钢筋混凝土防火墙。
5．墙身防潮层：由于底层框架为混凝土梁，故水平防潮层不做，以±以下苯板外侧做20mm厚防水砂浆垂直防潮层。
6．有配电箱、消火栓、水平通风管等隔墙上留洞详见各相关设备专业图纸，待管道设备安装完毕后，用C20混凝土填实。
五、屋面工程
1．本工程的屋面防水等级为二级，防水层合理使用年限为15年。
2．屋面做法为不上人屋面，露台、雨篷等见“各层平面图”及有关详图。不上人屋面构造：
保护层：保护涂料(由卷材生产厂配套提供或提出材料要求)；
防水层﹕双面高分子复合防水卷材(300g/m2),两道成活；
粘结层：水泥与2%专用胶粉； 找平层：20mm厚1:3水泥砂浆；
找坡层：1:6炉渣混凝土（最薄处30mm）,坡度见屋面排水图； 保湿层：100mm厚苯板（密度20kg/m3）；
隔气层：双面高分子复合防水卷材（300g/m3）； 找平层：20mm厚1:3水平砂浆找平层； 结构层：钢筋混凝土屋面板。
3．屋面排水组织见屋面排水平面图，屋面排水均采用外排水，外排雨水斗、雨水管采用PVC材质，雨水管得公称直径为DN120。
4．落水管落到屋面上时，均在落到屋面处做60mm厚600mm x 600mm细石混凝滴水板，落水管D120,底距排水坡200mm，地面设接水槽（细石混凝土）。 5．隔气层的设置：本工程的屋面均设置隔气层，其构造见说明德屋面构造层次。隔气层与女儿墙泛水处卷边高度超过保温层。
六、门窗工程
1．建筑外门窗抗风压性能分级为4级，气密性能分级为四级，水密性能分级为五级，保温性能分级为八级，隔声性能分级为三级。
2．门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行（2003）2116号及地方主管部门的有关规定。
3．门窗立面均表示门洞尺寸，门窗加工尺寸要按照装修面厚度由承包商予以调整。
4．门窗立樘：外门窗立樘详见墙身节点图，内门窗立樘除图中另注明外，立樘位置为居中设置，管道竖井门设门槛高200mm。
5．门窗选料、颜色、玻璃见“门窗表”附注，门窗五金件要求为上等成品。
6．公共走廊上疏散用的平开防水门应设闭门器，双扇平开防火门安装闭门器和顺序器，常开防火门须安装信号控制关闭和反馈装置。
七、油漆涂料工程
1．室内装修所采用的.油漆涂料见“室内装修做法表”。
2．内木门窗油漆选用木本色聚氨酯清漆，做法如下：
（1）磨光打蜡；
（2）聚氨酯清漆二度；
（3）刷油色；
（4）刷清漆底油一度；
（5）满刮腻子二道。
（详见LJ2001第73页）
3．室内楼梯栏杆选用木扶手金属栏杆，做法及样式详见LJ2004第12页；平台、护窗钢栏杆选用不锈钢栏杆，做法及样式详见LJ2004第66页。
4．室内外露明金属件（不锈钢除外）的油漆为刷防锈漆两道后再做同室内外部位相同颜色的磁漆，做法详见LJ2001第75页。
5．各种油漆涂料均由施工单位提供样板，经建设单位确认后封样，并据此验收。
八、室外工程
1．外挑檐、雨篷、室外台阶、坡道、散水等工程做法详见墙身详图。 2．室外道路地面构造如下：
C20现浇钢筋混凝土板150mm厚按间距6000mmX6000mm留缝，缝宽10~15mm，用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝；
200mm厚三灰碎石（水泥：石灰：粉煤灰：碎石）； 200mm厚二灰土（石灰：粉煤灰：+10:20:70）; 200mm厚10%窑灰土，碾压密实； 原土回填。
九、其他施工中注意事项
1．图中所选用标准图中有对结构工种的预埋件、预留洞，如楼梯、平台钢栏杆、门窗、建筑配件等，本图所标注的各种留洞与预埋件应与各种密切配合后，确认无误方可施工。
2．两种材料的墙体交接处，应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网，或在施工中加贴玻璃丝网格布，防止裂缝。
3．预埋木砖及贴邻墙体的木质面均做防腐处理，露明铁件均做防锈处理。
4．门窗过梁见结构施工图。
5．楼板留洞待设备管线安装完毕后，用C20细石混凝土封堵密实；管道竖井层层进行封堵。
6．施工中应严格执行国家各项施工质量验收规范。
7．本施工图待报批审批修改后方可施工。
工程施工证明 第37篇
甲方: 乙方： *****
依照《*******合同法》、《*******建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条 工程概况及承包范围
1、工程名称：***行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程
2、工程地点：***行政三路
3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容
4、承包方式：包工包料交钥匙工程。
第二条 工期
1、本工程工期总天数为： 5 天。即从20XX年9月13日20XX年9月17日
第三条 甲方应承担的工作与责任
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条 乙方应承担的工作与责任
1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场**方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、 乙方应在施工场地做初步地质**，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切*批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。
8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章**要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。
9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。
第五条 工程价款及支付
1、 本工程包干价，单价为 元/米,按水平方向直线长度结算。
2、 本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。
第六条 工程质量验收
1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内**竣工验收，逾期不**竣工验收，则视为本工程质量全部合格。
第七条 违约责任
如一方擅自终止或**本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应**承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条 争议的解决方式
如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民**提**讼。
第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第十一条 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定**人：法定**人：
授权**人：授权**人：
电 话： 电 话：
签章日期： 年 月 日 签章日期： 年 月 日
工程施工证明 第38篇
甲方:
乙方：
依照《*******合同法》、《*******建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条 工程概况及承包范围
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容
4、承包方式：包工包料交钥匙工程。
第二条 工期
1、本工程工期总天数为：5天。即从 年9月13日 年9月17日
第三条 甲方应承担的工作与责任
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条 乙方应承担的工作与责任
1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场**方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质**，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切*批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。
8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章**要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。
9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。
第五条 工程价款及支付
1、本工程包干价，单价为xx元/米,按水平方向直线长度结算。
2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。
第六条 工程质量验收
1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内**竣工验收，逾期不**竣工验收，则视为本工程质量全部合格。
第七条 违约责任
如一方擅自终止或**本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应**承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条 争议的解决方式
如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民**提**讼。
第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第十一条 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定**人：法定**人：
授权**人：授权**人：
电话： 电话：
签章日期： 年 月 日 签章日期： 年 月 日
工程施工证明 第39篇
甲方:
乙方:
因甲方用电需要，根据*******《合同法》有关规定，就*石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：
一、协议内容：
1、临时安装1台XXX变压器。
备注：以上施工用材除XXX变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。
二、工期：
日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容 (因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。
三、质量标准：
乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定**施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。
四、安全要求：
在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。
五、质保：
乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的负荷要求，并出具书面证明和计算依据。
六、甲方的**和义务:
1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。
2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现**操作时要求乙方停止作业。
3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的**。
4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。
七、乙方的**和义务:
1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。
2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。
3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方**验收。
4、乙方**负责施工过程中出现的任何安全问题。
5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。
6、 因突发事件停电，乙方应立即**抢修，并在恢复供电前通知甲方。
八、工程费用及付款方式：
1、本协议审核预算费用：XXXX整(￥元)
2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门**工程验收合格后一次性支付乙方。
3、乙方须为甲方开具****的合同总价款安装**。
九、其他：
1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。
2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。
3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份
甲方： 乙方：
单位地址： 单位地址：
法定**(负责)人： 法定**(负责)人：
联系方式： 联系方式：
签订地点： 签订时间：
——施工合同最新模板 (菁华2篇)
工程施工证明 第40篇
发包方（简称甲方）：下营村凹背村民小组
承包方（简称乙方）
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
第一条工程概况
1、甲方工程项目为公益项目，资金通过募捐筹集。
2、工程施工地点：邹头坳至下营小学约270米。
3、工程施工内容：□清路基、□砌石、□填土及夯实、□涵洞接长、□水泥路面。
4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包安全等。
5、总价款：￥元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。
6、工期：天。
即自年月日开工至年月日竣工；
第二条工期
一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。
二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
五、发生《广东省建设工程标准施工合同》规定的不可抗力事件影响时，工期相应顺延。
六、因乙方原因，工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金300元人民币，甲方有权直接在工程款中扣除。
第三条工程质量和竣工验收
一、分项工程的工程质量要求
（一）清理路基
1、需要对路基范围内的杂草、树木清理干净。
2、需要对路基范围内的软泥清理干净。3、需要排干路基范围内的积水。
（二）砌石
1、落脚石块应采用大块石，单块重量不小于50公斤。
2、采用的块石应为坚硬石，不准采用风化石。
3、砌石堪落脚底宽为70公分，收面顶宽为40公分，临空面直立，坡面向路中心倾斜。
4、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔。
5、砌石外露面需要采取砂浆沟缝。
（三）填土及夯实
1、采用好土回填路基，禁止采用软泥回填。
2、属于水泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于50公分。
（四）涵洞接长
1、清理基底软泥；
2、侧墙砌石，墙厚70公分。
3、盖板采用钢筋网+c20混凝土浇筑，厚度15公分。
（五）水泥路面
1、路面厚度为15公分，路面宽度为3米。
2、采取c20标号混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。配合比为：。
3、水泥采用东风水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。
4、水泥进场数量应经甲方代表登记验收，砂子进场应通知甲方代表验收。甲方代表同意验收后方可使用。
5、水泥路面的施工应符合国家规范的要求，做好混凝土的配料、搅拌、振捣和收面等工序施工，应对路面进行拉毛处理，防止路面过滑。
二、隐蔽工程和中间工程的检查与验收
1、隐蔽工程：清基、落石脚等
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间，乙方应提前24小时通知甲方。
三、当甲方代表发现有质量问题时，乙方应及时进行整改，若乙方不整改，甲方代表可责令乙方停工直至解除合同。
四、在竣工交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。
五、由于乙方原因造成质量事故或返工，其返工费由乙方承担，工期不顺延。
六、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、工程量核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的人工费，看管费每天100元人民币。
七、材料在使用前，乙方应提供给甲方样品，并经甲方确认后，方可使用。乙方在施工过程中，应自觉接受甲方的监督，严格按照设计方案施工。如发现施工期间与合同规定的材料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。
八、根据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成施工任务，如甲方在施工期间对原方案提出修改意见，须及时向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。
九、乙方应做好质量和安全保证措施，若在施工过程中发生的质量事故和安全事故均由乙方负全部责任。由此，若造成甲方损失，甲方有权追究乙方的责任。
十、乙方施工完毕后，做到人走场清，让甲方满意。
第四条工程计量和工程结算
一、乙方不得随意增加甲方确定的工程量。乙方应按现场的情况复核甲方提出的预算工程量，若乙方认为施工会超出预算工程量时应在施工前提出，双方再核实，最后以双方核实的为准。
二、所有的分项工程计量必须由双方在现场实测实量，双方签字认可。
三、若实测工程量大于预算工程量，则按预算工程量计价。若实测工程量小于预算工程量则按实测工程量计价。
四、乙方未通知甲方现场实测实量的工程量，甲方可以根据现场情况进行实测实量，若已经无法实测实量，则按预算工程量的85%计价结算。五、甲方仅对验收合格的工程进行计价结算。
第五条工程款支付
1、签订合同七天内，预付工程总价20%，计为元整，作为备料款。
2、单个分项工程完成后，支付该项工程总价60%。
3、工程验收合格后一周内支付至工程总价的95%。
4、按工程总价的5%为质保金，计为元整；
第六条保修约定
一、保修期限为365天，自通过甲方的竣工验收之日起计算。
二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题（非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题）的维修，如不属于以上问题造成的维修，除材料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。
三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，费用由乙方承担。
第七条合同争议与终止
一、因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成，采取向当地的人民法院起诉。
二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙执贰份，具有同等法律效力。
三、合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
甲方代表：
乙方：
身份证号码：
身份证号码：
地址：
地址：
开户行：
帐号：
开户行：
帐号：
电话：
电话：
日期：
日期：
工程施工证明 第41篇
兹有__________学校__________同学，于__________年__________月__________日至__________年__________月__________日，在__________建筑公司实习。
实习期间，我单位指导其进行了相关业务知识学习和实际操作训练。__________同学已经具备相关的专业技能和业务知识。
特此证明。
__________(实习单位盖章)
__________年__________月__________日
工程施工证明 第42篇
兹有*同学，性别，于19xx年**月出生，200**年**月至200**年**月在本校学习，
学制**年，目前已完成国家规定课程，于200**年**月发给高中毕业文凭，具有高中合格学历。
但该生不慎将证书丢失。
特此证明
(学校)教务处(盖章)
【篇一】
兹有我校学生，性别男，于20xx年06月以大专学历进入我校物流管理专业学习，学制3年，毕业时间20xx年06月，学历大专，职业资格等级初级，预估发证时间20xx年06月。
特此证明。
学校名称(盖章)
20xx年xx月xx日
【篇二】
，性别男，X年02月出生，20xx年6月在本校计算机学院(系)完成计算机科学技术与应用该专业培养方案规定课程的学习，达到规定的学分要求，通过毕业论文答辩，由于学费尚未全部缴纳，暂扣学历证书，请尽快缴纳其余款项，此证明具有大专证书同等效力。
特此证明。
经办人：(签章)
学校：
20xx年xx月xx日
(盖章)
【篇三】
编号：
姓名，性别，年月日出生，身份证号码：，系省市/县人，于年月至年月在本校就读(普通高中/职高/成高/)(专业)毕业。
现因遗失毕业证书，本人要求证明其学历。经核实，特发此件，以资证明。
学校(盖章)：
现任校长(签章)：
20xx年xx月xx日
【篇四】
根据ХХ中学ХХ年Х月Х日发给ХХ的第ХХ号毕业证书，兹证明ХХХХ(男或女，ХХ年Х月Х日出生)于ХХ年Х月至ХХ年Х月在ХХ市(县)ХХ中学学习，于ХХ年ХХ月高中(或初中)毕业。
xxxХХ省ХХ市
公证员(签名)
20xx年xx月xx日
【篇一】
我校_________系_________专业学生_________，准备报名参加____________年____________考试。该同学系____________年应届本科(或大专)毕业生，已具备大专以上学历，符合报考条件。
特此证明。
__________________学院(校)(公章)
____________年______月______日
【篇二】
毕业生证明兹证明_________是我校____________年我校_________专业_________学习方式,其中层次为______,学业______年的毕业生.其毕业时间为____________年______月.由于______原因,毕业证正在办理之中.特此证明.兹证明_________是我校____________年我校_________专业_________学习方式,其中层次为______,学业______年的毕业生.
其毕业时间为____________年______月.由于______原因,毕业证正在办理之中特此证明!
____________________大学(公章)
_________年____月____日
【篇三】
兹证明学生______________，性别_____________，_________年____月____日出生，系_______省_________市(县)人，于________年____月____日至_________年____月____日在本校高中修业期满，成绩合格，准予毕业。(学号：_____________)特此证明
________________市(县)级以上教育行政部门
毕业学校(公章)
(公章)经办人签名：______________________
经办人签名：______________________
________年____月____日
工程施工证明 第43篇
*_______银行_______：
兹证明_______（口先生/口女士）证件名称及号码_______系本单位员工，已连续在本单位工作_______年，目前在本单位担任_______职务。目前我单位与该职工签订的劳动期限为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。目前该职工的**为______________，近一年内该职工的\\\\\\\\\\\\\\\'平均月收入（口税前/税后）为_______元***。
本单位承诺提供的以上情况真实。
单位地址：
联系人：
单位公章或有权部门章：
单位或部门负责人签名：
_______年_______月_______日
工程施工证明 第44篇
兹有 XXXXXX学校XX专业XX同学于20xx年7月2日至20xx年8月30日在 XXXX总公司实习
该同学的实习职位是____
该学生实习期间工作认真，在工作中遇到不懂的地方，能够虚心向富有经验的前辈请教，善于思考，能够举一反三。对于别人提出的工作建议，可以虚心听取。在时间紧迫的情况下，加时加班完成任务。能够将在学校所学的知识灵活应用到具体的工作中去，保质保量完成工作任务。同时，该学生严格遵守我院的各项规章**。实习时间，服从实习安排，完成实习任务。尊敬实习单位人员。并能与我单位同事和睦相处，与其一同工作的人员都对该学生的表现予以肯定。
特此证明。
XXXXXXX总公司
（实习单位盖章）
工程施工证明 第45篇
兹有_________学校土木工程专业专业_________同学于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日在_________实习该同学的实习职位是_________该学生实习期间工作认真，在工作中遇到不懂的地方，能够虚心向富有经验的前辈请教，善于思考，并能够举一反三。对于别人提出的工作建议，可以虚心听取。在时间紧迫的情况下，加班加点完成任务。能够将在学校所学的知识灵活应用到具体的\\\\\\\'工作中去，保质保量完成工作任务。同时，该学生严格遵守我公司的各项规章**。实习时间，服从实习安排，完成实习任务。尊敬实习单位人员。并能与公司同事和睦相处，与其一同工作的员工都对该学生的表现予以肯定。
特此证明
（实习单位公章）
xxxx年xx月xx日